1. 招标条件
宣城市图书馆、规划馆幕墙工程 （项目编号：SG-2013165）已批准建设，建设资金来自政府投资，招标人为宣城市公共重点建设局和 北京城建道桥建设集团有限公司 。项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况：本工程包括图书馆和规划馆幕墙工程两个标段，总计面积约27000平方米，项目概算约3000万元。一标段为规划馆幕墙工程，建筑面积约13242平方米，项目概算约1300万元；二标段为图书馆幕墙工程，建筑面积约19240平方米，项目概算约850万元。
2.2 招标范围：根据现有设计方案进行施工图设计和后续幕墙工程施工，包括但不限于外墙幕墙、外墙保温、 门窗、轻质墙 、屋面钢结构外包 、屋顶采光井、 雨棚等内容。设计施工图应达到按图施工、按图编制工程预决算的深度。
2.3 工期： 150日历天/标段（具体工期服从总包单位安排）。
2.4 质量标准为： 合格，须配合总包单位达“黄山杯”标准。若达到“黄山杯”按工程总造价的1%给予奖励；如因本专业工程原因影响整个工程的黄山杯评定，则处以该工程总造价1%的 罚款。
3. 投标人资格要求
一标段（规划馆）：
3.1.1 投标人具备：独立法人资格， 建筑幕墙工程设计与施工一体化一级资质或具有建筑幕墙工程设计专项甲级资质和建筑幕墙工程专业承包一级资质， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.1.2 拟派驻本项目设计负责人及施工负责人具备： 设计负责人具备二级及以上结构工程师资格，施工负责人为建筑工程专业一级注册建造师资格， 且须常驻现场、不允许中途私自更换，不得兼职；
3.1.3 项目负责人必须为本单位人员，且在投标文件中提供劳动合同及本单位2013年 月至今本单位为其办理的任意一个月养老保险证明，证明以投标人当地保险管理部门出具的证明为准。 （如有特殊情况，说明理由，并提供相关证明）
3.1.4 投标企业及其法定代表人3年内（法院判决生效之日起）无行贿犯罪档案记录。
3.1.5 本次招标 接受 联合体投标，以施工单位为牵头人；
二标段（图书馆）：
3.2.1 投标人具备：独立法人资格， 建筑幕墙工程设计与施工一体化一级资质或具有建筑幕墙工程设计专项甲级资质和建筑幕墙工程专业承包一级资质， 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2.2 拟派驻本项目设计负责人及施工负责人具备： 设计负责人具备二级及以上结构工程师资格，施工负责人为建筑工程专业一级注册建造师资格， 且须常驻现场、不允许中途私自更换，不得兼职；
3.2.3 项目负责人必须为本单位人员，且在投标文件中提供劳动合同及本单位2013年 月至今本单位为其办理的任意一个月养老保险证明，证明以投标人当地保险管理部门出具的证明为准。 （如有特殊情况，说明理由，并提供相关证明）；
3.2.4 投标企业及其法定代表人3年内（法院判决生效之日起）无行贿犯罪档案记录；
3.2.5 本次招标 接受 联合体投标，以施工单位为牵头人。
4 、资格审查方式：资格后审。 5. 招标文件的获取（会员制）：
5.1 请于公告发布之日起从宣城市招投标网（www.xcsztb. com）下载招标文件。
5.2 招标文件售价： 500 元/份，在线支付，根据系统提示完成支付、招标文件下载，招标文件售后不退。如未缴纳则不具备投标资格。
5.3 招标文件领取方式：（1）本项目采用会员制在线下载招标文件；（2）本中心投标企业会员库会员单位可登录宣城市招投标中心门户网（ www.xcsztb.com ）点击本项目公告下方“会员领取招标文件”按钮，根据系统提示完成招标文件领取流程；（3）已经提交入库资料但没有办理资料审核的企业请尽快到宣城市招投标中心信息科（宣城市政务服务中心综合楼五楼）办理审核手续，并在线领取招标文件；（4）没有注册的企业，请抓紧办理注册、入库资料审核及在线下载招标文件手续；（5）会员申报具体事项，请查询宣城市招投标网会员专区。 联系电话：0563-2616617。
6. 投标保证金：
6.1投标保证金：一标段投标保证金： 26万元；二标段投标保证金：17万元。
6.2 投标人应在 1013 年 11 月 21 日 10 时 00 分 前将投标保证金从投标人基本账户（不得从分公司和个人账户）电汇或转账到宣城市招投标中心账户,否则按无效标处理。
一标段：
账户名：宣城市招投标中心 账户名：宣城市招投标中心
开户行：工商银行宣城梅溪支行 开户行：徽商银行宣城鳌峰路支行
账 号： 1317086838000049315 账 号： 2610101021000203588001199
账户名：宣城市招投标中心
开户行： 建行宣城开发区支行
账 号： 34001755108053000531-0276
二标段：
账户名：宣城市招投标中心 账户名：宣城市招投标中心
开户行：工商银行宣城梅溪支行 开户行：徽商银行宣城鳌峰路支行
账 号： 1317086838000049439 账 号： 2610101021000203588001200
账户名：宣城市招投标中心
开户行： 建行宣城开发区支行
账 号： 34001755108053000531-0277
7. 投标文件的递交
7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2013 年 11 月 22 日 10 时 00 分，地点为宣城市昭亭南路政务服务中心综合楼四楼（安徽省宣城市建设科技大厦对面）。
7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在宣城市招投标网、宣城市人民政府网、安徽招标投标信息网、安徽省建设工程招标投标信息网、安徽省招标局网、全省十六城市招投标联合信息网、中国招标投标协会网、中国建设招标网、中国招投标网、中国采购与招标网和中国国际招标网上发布。
9. 联系方式 招标人：宣城市公共重点工程建设局、 北京城建道桥建设集团有限公司 地址：宣城市住建委科技大厦
邮编：242000
联系人：汪工
电话：0563-2619901
招标代理：宣城市招投标中心政府投资项目代理处
地址：宣城市昭亭南路政务服务中心综合楼
邮编：242000
联系人：左工
联系电话：0563-2616640
传真：0563-2616626
免责声明：凡注明来源本网的所有作品，均为本网合法拥有版权或有权使用的作品，欢迎转载，注明出处。非本网作品均来自互联网，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
